如果中标人不按本招标文件的要求签订合同，招标人有权废除授标，并没收其投标保证金。6、中标人不得将工程转包或分包，如经查实，招标人有权终止合同，并向中标人索赔。7、中标人在工程施工期间，必须安排本工程投标书中确定的工程项目经理管理工程现场。8、拒签合同的责任：中标通知书发出后，中标人拒绝签订合同的，其投标保证金不予退回，给招标人造成损失的，由中标人负责赔偿。招标人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。招标人拒绝签订合同的，向中标人退赔双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。9、施工与设计变更施工中确需修改或变更设计的，由业主会同原设计单位作出正式变更文件，中标人方可予以实施。其发生的费用计价方法在合同中明确。10、承包形式（1）本工程合同采用固定价格合同。合同价的计价方法为投标人中标的报价作为合同价。本工程由中标人
f及经投标书中确定的项目经理负责施工，除在总包合同中明确并经业主同意，方得分包。此外不得以任何形式非法转包，如有发生，业主有权中止合同。11、奖罚条件（1）工期必须按合同工期竣工，按合同工期每提前或延误一天奖或罚12、工程质量必须达到合格工程。13、工程延期如遇下列情况，经招标人同意工期延期：（1）招标人因资金、施工图未能如期供应，影响中标人连续施工；（2）因不可抗力；（3）可能会出现的，但不是中标人的过失或违约或者他应负责的其他特殊情况。14、纠纷处理任何一方违约，双方协商不成，则向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼。15、竣工资料工程在施工过程中，中标人必须做好每个环节的施工资料，工程竣工验收前，中标人必须提供下列资料。（1）施工开、竣工报告。（2）设备、材料的合格证（单）。（3）分部、分项工程验收签证资料（包括隐蔽工程）。（4）质量事故及重大缺陷处理方案结果的记录。（5）工程竣工图。七、招标评标决标办法：执行《安吉县工程施工招标投标评标决标办法》。八、银行履约保函（或企业履约担保收）格式附后九、投标报价书、法定代表人资格证明书、授权委托书格式附后十、设计图纸附后元。
招标人年月日
fr