条违约责任151甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付工程款的2‰向乙方支付违约金。152乙方未能在合同约定工期内完工并通过竣工验收的，每逾期一日，按工程预算总价款的5‰向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的5向甲方支付违约金。并且承担由此给甲方带来的所有经济损失。153若乙方擅自中途更换主要负责人或乙方代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误及甲方的其他损失由乙方承担。154乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的2日内仍不进场施工，或非甲方原因连续停工2个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的5作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿甲方所有损失。155乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的5作为违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
7
f156合同生效后，除合同约定情形外，任何一方不得单独违约终止合同。157乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十六条甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，向工程所在地人民法院起诉。第十七条其他171签订合同之前，承包人向发包人提交工程履约保证金万圆整￥：元，工程完工后无息退还。172本项工程涉及内容均应由乙方完成，不得分包。
第十八条合同份数
本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：晋城市畅安房地产开发有限公司
乙方盖章：
法定代表人：委托代理人：经办人：联系电话：签订日期：
法定代表人：委托代理人：经办人：联系电话：签订日期：
8
fr