装修合同范本家装成的质量问题乙方无条件地进行维修并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的乙方应承担相应的赔偿责任保修期内如属甲方使用不当造成损坏直至不能正常使用乙方可酌情收费。保修期结束后乙方负责长期为甲方提供维修服务直至甲方重
f新进行该房屋的装修工程。
六、关于安全生产和防火的约定
1甲方提供的施工要求应同乙方协商施工场地应符合防火、防事故的要求主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施保障作业人员及相邻居民的安全遵守物业管理部门的装修指南防止相邻居
民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。否则乙方应负责修复和赔偿。
2施工中凡涉及改变房屋结构拆、改承重墙加大楼地面荷载由甲方向物业管理部门提出协商经确认后施工。
3乙方应注意煤气使用安全确保登高施工的安全保障等各类安全保证并提醒施工工程人员注意安全产生任何事故的责任完全由乙方负责。
七、违约责任
1由于甲方原因导致延期开工或中途停工除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天甲方应支付乙方元甲方未按合同约定时间付款的每逾期一天按该期应付款金额的支付违约金工期顺延。
2由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方向甲方支付元违约金逾期天仍未能竣工的甲方有权单方解除合
f同乙方应按照合同总金额的向甲方支付违约金。
3甲方未办理有关手续强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承担责任。
4乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线由此发生的损失或事故包括罚款由乙方负责并承担责任。
5工程未办理验收、结算手续甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的由甲方负责。
6工程关键节点未办理验收乙方提前进行下一阶段工程施工由此造成损失的由乙方负责。
7乙方未按照附件二《装饰用料单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备如因此给甲方造成损失的乙方应承担全部的赔偿责任。8如在施工过程中产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任甲方只向乙方追究赔偿责任。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议应通过友好协商解决如协商无效的可以提交装修房屋所在地人民法院诉讼解决。
九、合同的变更和解除
1合同经双方签字生效后双方必须严格遵守。任何一方如需变更合同内容应经r