一方有权单方解除合同的规定，否则任何一方均不得解除本协议。如甲方根据本条约定选择解除本协议的，应自解除条件成就或接到对方书面通知询问之日起30内行使，逾期或未书面通知对方解除协议的，解除权消灭，视为继续履行协议。52因甲方原因造成延期开工或中途工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿乙方人民币100元。如逾期90日以上，乙方有权解除本协议。53任何一方未履行本协议或单方解除本协议的，应向守约方承担如下全部责任：531向守约方支付《买卖合同》总价款20作为违约金。532赔偿守约方因本协议造成的全部损失（包括但不限于利息、罚息、复息、诉讼费、律师费、公证费、执行费、评估费、拍卖费、物业服务费、供暖费等实际损失，及本协议履行后可以获得的利益及其他相关费用）。533甲方同意本协议解除时甲方应支付的利息、违约金、损害赔偿金及相关费用（如有）等乙方均有权从甲方已付款中优先扣除。
第六条其他
61本协议自《买卖合同》生效，且本协议经甲、乙双方签字或盖章后即生效，具有法律约束力，甲、乙双方均不得单方对本协议进行变更及撤销。《买卖合同》无效、被撤销、解除或终止的，本协议自动终止。62本协议履行中发生争执的，可协商解决或可向项目所在地人民法院提起诉讼63本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。64本协议未尽事宜由双方另行协商解决。65本协议包含叁个附件，附件与本协议具有同等法律效力，是本协议不可分割的组成部分，本协议的附件为：
附件一：施工后房屋户型改造示意图附件二：装修标准附件三：质量保证书
fr