。b、分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，分包人应向工程承包人支付所带来的经济损失。c、分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人赔偿带来的损失，延误的分包人工作时间不予顺延。d、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。19、争议1、工程承包人和分包人在履行合同是发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方愿和解、调解不成的，双方约定采用下列任何一种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向劳动仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
f（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。20、禁止转包或再分包分包人不得将本合同项下的分包作业转包或再分包给别人。否则，分包人将依法承担责任。21、不可抗力（1）本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同22、合同终止（1）双方履行完合同全部义务，价款支付完毕，分包人向工程承包人交付分包作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。23、合同份数（1）本合同一共二份，工程承包人执1份，分包人执1份。24、补充条款补充条款与本合同具有同等的法律效力。25、合同生效合同订立时间：2007年8月22日合同订阅地点：海口本合同双方约定：进场开工后生效。工程承包人：（公章）分包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
f开户银行：开户银行：帐号：账号：电话：电话：
fr