定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料起7个工作日内开始审核，结算完后按合同约定向乙方支付工程款。只有甲方签字并盖章确认的设计变更签证可以进入结算。
f12质保责任121本工程质量保修期为两年，自工程实际竣工验收合格并移交之日起
计算。122属于保修范围的项目，乙方应在接到报修通知后24小时内派专人前
往修理，并承担由此发生的一切费用，且不免除对工程的一般损失赔偿责任；乙方若不在约定时间内派人保修，甲方另行派人修理，甲方因此发生的修理及其它相关所有实际费用由乙方承担，甲方有权直接从质保金中扣除。此外，乙方还应承担违约责任。质量保修完成后，由甲方组织验收，质保期从维修完成经验收合格之日起重新计算。
123施工期间及质保期内由于施工质量、施工工序、材料质量等原因给四楼十二楼其他业主造成的全部损失均由乙方全部承担。所有责任与甲方无关。
13违约责任131甲乙双方不能按合同约定履行自己的各项义务应承担相应的违约责
任，包括支付违约金、赔偿违约给对方造成的经济损失。132在工程质量符合设计及规范要求并验收合格，资料移交完成的前提
下，如甲方不能按时支付工程款的，每延误一日应向乙方支付合同总价款千分之二的违约金。
133由于乙方责任造成的工期延误，每延误一日乙方应按照合同总价款千分之五向甲方支付工期延误罚款。若工期延误超过15日，属根本性违约，乙方赔偿甲方的所有损失，赔偿甲方合同总价的20的违约金（甲方原因除外）。
134若承包人使用没有合格证书的产品，或使用与样品不同的产品，或经过国家质量监督检验机构鉴定为不合格产品的材料或设备，或使用材料品牌规格与合同附件内的品牌规格不同，每发现一次，承包人向发包人支付人民币
f1000000元次的违约金，同时承包人应立即更换不合格的材料和设备，工期不予顺延。
135甲方在接到乙方的甲供材料计划后15日内未采购进场，超出天数工期顺延。乙方未提前报送材料计划而造成的损失自负，工期不作调整。
136违约方承担违约责任后，除符合以下情况终止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工工程的完好：
1）合同已无法履行。2）甲乙双方协议停止施工。3）调解要求停止施工。4）仲裁要求停止施工。5）法院要求停止施工。14其他141本工程中如出现因工程分包、交叉作业、停水、停电、设计变更、迎接上级实地检查或甲方原因等情况造成7个日历天以内的窝工、停工，由承包人自行组织赶工r