料及文件超过规定期限20天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。912发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提
交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。913发包人应按合同规定支付定金，在合同履行期间，发包人要求终止或
解除合同，设计人未开始设计工作的，设计人退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量计费支付。914发包人要求设计人比合同规定时间提交交会设计文件时，须征得设计
人同意，但不得严重背离合理设计周期。92921设计人责任设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合
同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付文件（出现911、912、914规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。922923924规划年限为年。
设计人对规划设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该
项目应收设计费的千分之一，超出20工作日后，发包人有权解除终止合同。925合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人
已支付的定金。926设计人交会设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审
f查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条
仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会
仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条121122123合同生效及其他
发包人要求设计人须派人到实地调查，产生费用由设计人自理。设计人为本合同项目的服务至通过规划设计审批为止。发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并
支付费用。124125人由于不可搞力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本合同双方签字盖章即生效，一式
肆份，发包人贰份，设计
贰份。
126127双方r