违约责任：1、若乙方未能按照合同约定时间将显示屏交付给甲方使用，而给甲方造成损失
f的，则每拖延一天，乙方按合同额的5‰向甲方支付违约金。逾期超过7日的甲方有权解除合同，并按合同价款30承担违约金。
2、由于甲方未能按照合同约定向乙方支付预付款、甲方现场不具备施工条件造成显示屏工期拖延的，工期顺延，乙方不承担工期逾期的责任。
3、若甲方未能按照合同约定时间向乙方付款，则每拖延一天，甲方按合同额的5‰向乙方支付违约金，并承担由此造成的一切后果。
4、如验收不合格，乙方需在5个工作日内对合同标的设备进行更换调试，由此延期造成的甲方损失由乙方全部负责。
5、如乙方拒不履行保修义务，甲方有权不支付质保金，并保留追究相关责任的权利。八、其它：
1、本合同附件具有与合同正文同等的效力。2、甲、乙双方保证信守合同全部条款，如有违约，损失由违约方承担。3、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成由甲方所在地法院判决。4、本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字章：2017年月日
乙方签字章：2017年月日
fr