给对方造成的经济损失。11．2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延
误一日应向乙方支付迟延部分工程款___‰的违约金。11．3由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方按已付工程进度
款之和的‰支付违约金。11．4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙
方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。11．5违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应
f继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：（1）合同已无法履行。（2）甲、乙方协议停止施工。（3）调解要求停止施工。（4）仲裁要求停止施工。（5）法院要求停止施工。12．其他有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。13．不可抗力因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。14．争议解决方式本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第____种方式解决：（1）依法向______________人民法院提请诉讼。（2）提交_______________仲裁委员会仲裁。15．合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。16．本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本份，甲方份，乙方份。17．补充约定：_________________________
f甲方（签章）：_______________住所：_______________________法定代表人：_________________联系电话：___________________委托代理人：_________________联系电话：___________________开户银行：___________________账号：_______________________签订时间：___________________签订地点：___________________
乙方（签章）：_______________住所：_______________________法定代表人：_________________联系电话：___________________委托代理人：_________________联系电话：___________________开户银行：___________________账号：_______________________签订时间：___________________签订地点：___________________
合同附件1．中标通知书2．承包人承揽工程项目及报价表3．发包人材料供应及设备一览表4．工程验收验收时间：_______________验收地点：_______________工程名称：_______________工程地点：_______________验收意见：_______________发包方（甲方或用户单位）：__________________施工单位：___________r