设备为：承包班组自备的工具为：双方确认防护用具：
92由承包班组自备的工具须其自行带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。
f5工作计划范文
93承包班组应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点、履行书面领、还手续，对借用的发包人的工具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
94对工程材料机具的使用、维护和材料的使用规定作为本合同附件（四）。
第十条发包人的权利及义务
101负责组织施工检查、验收，监督承包班组的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事条。
102负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包班组在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包班组进行整改。
103负责组织工程的验收工作。
第十一条承包人的权利和义务
111承包班组对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工作年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁，并有身份证明的合法公民。
112承包班组需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件（三）。
f6工作计划范文
113承包班组必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
114承包班组确认管理、协调工作。第十二条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。第十三条本合同未尽事宜可经双方协商后列和其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。本合同一式两份，复印无效。其它事项：发包人签字：发包人地址：发包人电话：承包班组签字：电话：年月日年月日第三篇：建设工程劳务分包合同纠纷案建设工程劳务分包合同纠纷案原告：某劳务公司
f7
被告：某建筑工程公司
工作计划范文
代理人：蔡俊杰律师
案由：建设工程劳务分包合同
受案单位：____省、市、区、县____省、市、区、县人民法院
案情简介：
原告与被告于2014年6月签订建设工程施工劳务分包合同，由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万，工期150天，自2014年6月30日至2014年11月17日。因原告方面的原因，直至2014年5月工程尚未完工。2014年5月底被告向r