用于施工。（5）乙方施工中对道路产生的损坏须及时进行修复。八、施工设计变更1、如施工中须对原施工图进行修改时，乙方应在保证工程质量的前提下，提出书面修改建议，经甲方书面同意后方可施工（工期顺延）。2、施工的修改变更，必须经甲乙双方协商，甲方批准，并办理相应的手续后方可实施。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。九、违约责任1、甲方责任：确实未能按照承包合同的规定履行应负的责任，影响工程进度或造成乙方停工、窝工时，竣工日期相应顺延。2、乙方责任：当工程不符合规定或约定时，负责无偿修复或返工，延误工期的，每逾期一日，乙方支付本合同总价款1的违约金。工程总工期比工期计划拖延超过3天的或工程发生质量事故，导致工程验收不合格、或导致工程停工超过3天的，除乙方承担前述违约责任外，甲方有权解除本合同。十、其他1、本合同未尽事宜，双方根据具体情况议定补充协议。所签订的补充协议条款与本合同有同等的法律效力。2、本合同在履行中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本合同经双方盖章及代表签字之日起生效。4、本合同一式四份，双方各执二份，各份具有同等法律效力。甲方（盖章）乙方（盖章）
代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：篇三：道路路灯合同
编号：建设工程施工合同（gf－1999－0201）工程名称发包人（全称）承包人（全称）资质等级中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月协议书发包人全称：承包人全称：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点工程内容：
f群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：承包方式包工包料三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额大写：人民币￥：元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1本合同协议书2中标通知书3投标书及其附件4本合同专用条款5本合同通用条款6标准、规范及有关技术文件7图纸8工程量清单
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八r