原江西xxxx有限公司诉被告江西xxxx有限公司建设工程合同纠纷一案之
原告方对被告方证据的质证意见
被告方第一组证据《合同及相关文件》证据名称1、《合同书》p122、《土地平整合同》p353、《装修工程施工合同》p6124、《关于江西xxxx有限公司项目的报告》及xx县xx镇党政综合办公室《证明》p17205、xx县公安局《证明函》p21。
证明内容
一、2011年1月1日，江西xxxx有限公司下称xx公司与江西xxxx有限公司下称隆基公司就围墙、挡土墙工程的承包施工签订了《合同书》。双方约定
1、承包方式为包工包料2、建设工期为2011年6月18日前全部完工。3、工程量为宽度290米、长度150米标准的长方形四面围墙范围，按实际测量数量结算4、工程单价围墙长度470元米，挡土墙高度198元米。5、付款方式工程全部完工并验收合格后支付90，余款1年后付清。
二、2011年6月22日，xx公司与xx公司就xx公司地块土地平
1
f整事宜签订了《土地平整合同》。双方约定1、工程承包范围地块土石方的开挖、运弃、平整等。2、合同
工期为90天。3、承包价格为包干价98万元。4、付款方式验收合格后1个月内一次性付清。
三、2013年，xx公司与xx公司就新凤公司办公大楼一楼展厅除外、招待所、食堂等项目内外部装修工程等事宜签订了《装修工程施工合同》。双方约定
1、施工内容招待所和食堂包厢以及所有工程外墙漆施工工程，按合同、装修施工设计图及装修说明范围内的所有工程内容进行施工，具体详见图纸及效果图。其余房间和宿舍楼等工程予以简装。具体内容为贴地面砖、刮仿瓷涂料、安技水电网线等。如有变动，以新风公司书面通知为准。2、录包方式为包工包料、包工期、包质量、包制作、包验收等。3、竣工日期2013年9月30日，4、工程竣工后，xx公司应提前通知验收，并办理验收移交手续。5、合同价款及支付按照实际工程量计算，具体以双方核定为准。合同第八条对合同价款计算方式进行了详细约定。6、xx公同应当提供真实、完整的峻工图纸二套，若因图纸不完整导致结算工作无法进行、由xx公司自行承担责任。7、违约责任工期每延误1天，xx公司向xx公司支付500元违约金。
四、xx公司违反约定，对未完工程延误施工进度，无故不核对工程量，并在2015年5月擅自停工退场后多次派人封堵厂门。
原告方对被方提供的第一组证据的质证意见
2
f对该组证据1《合同书》、证据2《土地平整合同》、证据3《装修工程施工合同》的三性无异议；对该组证据4《r