违约行为是否必然导致工期延误的事实工程律师北京王文杰律师昆明二建建设（集团）有限公司与涿州蓝天网架有限公司建设工程分包合同纠纷上诉案云南省昆明市中级人民法院民事判决书（2008）昆民一终字第10号上诉人（原审被告、反诉原告）昆明二建建设（集团）有限公司。被上诉人（原审原告、反诉被告）涿州蓝天网架有限公司。上诉人昆明二建建设（集团）有限公司（以下简称二建公司）因与被上诉人涿州蓝天网架有限公司（网架公司）建设工程分包合同纠纷一案，不服昆明市官渡区人民法院（2007）官民一初字第1970号民事判决，向本院提起上诉。本院于2008年1月14日受理后依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审法院经审理确认的本案事实是：被告二建公司承建了曲靖师范学院会堂及大学生活动中心工程。2004年11月19日原告网架公司授权职工王金海参加“曲靖师范学院会堂网架”工程的投标等活动，同年12月15日被告将其承建的曲靖师范学院会堂及大学生活动中心所包含的屋顶网架及网架附属钢结构、整个屋面铝板，侧面围护铝板的设计制作运输及安装工作分包给原告承建。原、被告于同日订立《建设工程施工合同》。该合同对工程项目、工程的开工时间（2004年12月15日，后变更为2004年12月26日）、竣工时间（2005年1月18日，后变更为2005年1月30日）、工程质量、合同价款等作出约定。2004年12月25日双方签订《房屋建筑工程质量保修书》，其中对于工程质量保修范围、保修期限等作出约定。合同履行过程中，原告分别于2005年1月12日、2月2日、2月4日、2月6日及5月17日向被告承建的工程项目监理机构即云南铁路工程监理有限责任公司提交《工程材料构配件报审表》《网架结构安装报验申请表》和《屋面铝合金板的安装报验申请表》等审、验表，要求确认：原告于2005年1月6日网架材料进场、屋顶网架安装，1月31日屋面铝合金屋面板的现场压制安装，2月4日网架结构安装申请审查和验收，2月5日进行钢网架及次钢构件表面涂刷防火涂料的施工，5月17日完成了屋面铝合金板的现场安装并请求审查和验收。该项目监理机构分别于2005年2月20日和5月17日对原告的上述工程项目进行了审查和验收。被告分别于2004年12月29日支付工程预付款17万元、2005年1月20日支付工程进度款68万元、2005年3月21日支付工程进度款34万元、2005年5月13日支付工程进度款17万元、2005年10月28日支付工程款8万元、2006年1月26日支付工程款3万r