施和成品的保护工作。（7）接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。（8）严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。（9）参加工程验收，工程竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。门窗检测费用有乙方承担。（10）工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到指定地点六、中间验收及工程验收1．初步验收：乙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核难过后约定初验时间，初验由总包方，监理、甲方、乙方、四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。2．竣工验收：由有关部门、甲方、乙方、监理组成工程交工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、办理书面移交手续。
f七、工程监理1．乙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等得以不正当理由扣压该工程款2．乙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。八、仲裁甲方、乙方因合同发生争议，原则上协商解决，协商不成，则提请合同管理机构同有关部门协调。协调不成可向丰台区仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院进行起诉。九、其他1．本合同未尽事宜双方可协商签订补充协议。2．本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。3．本合同一式二份，甲、乙，双方各执一份，双方签字盖章生效。甲方：（签章）乙方：（签章）法人代表：___________________法人代表：___________________委托代理人：_________________委托代理人：_________________单位地址：___________________单位
地址：___________________
f日期：年
月日签
篇三：断桥铝门窗制作安装合同断桥铝合金门窗制作安装合同发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商签订本合同。第一条工程概况以下简称甲方
1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：制作、安装及运输铝合金门窗4、型材选择：铝材断桥铝65型每平方单价：平方米6、其他：1玻璃颜色：中空浮法玻璃，595mm厚（2）型材颜色：白色喷塑3型材断桥铝厚度采用：mm7、承包范围：由乙方自购型材、运输、制作、安装、维修，直至交工。工程量按甲方提供的实际尺寸结算。第二条工期年年月月日日
1、r