之日起日内完成系
统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲
方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格如甲方提出
书面异议，甲乙双方应在日内达成处理意见。
4、甲方收到乙方验收工程通知之日起日内不验收，视为验收合格。
5、有关验收的一切费用由甲方负担。
6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。
七、工程质量与售后服务1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系
统的操作和日常维护。3、乙方对工程实行年保修，负责更换或修复有质量问题的设备，但不承
担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。
八、工程造价
监控设备金额为：
元（人民币：
）
安装调试费金额为：
元（人民币：
）
工程总造价为：
元（人民币：
）
九、工程付款方式1、本合同签订之日起日内，甲方支付乙方工程总造价30的预付款，作
为定金及购买相关工具和设备。2、工程验收合格之日起日内，甲方向乙方付清剩余70的工程款项。
十、违约责任1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款
第2页共3页
f对另一方进行赔偿。2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加
应付款项的千分之一每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。
4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配的要求。
5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。
6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
十一、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向
合同签署地人民法院提r