向检察院申诉状范本
什么是向检察院申诉状格式范本就是为大家带来检察院申诉状格请看下面希望对大家有所帮助。
申诉状
申诉人四川A建筑劳务有限公司
法定代表人董事长
住所地四川省。县。路
联系电话135
被申诉人北京MU建设集团有限公司
法定代表人董事长
住所地北京市
联系电话
请求事项
1、请求最高人民法院撤销北京市高级人民法院20XX年11月9日作出的第2233号判决
2、请求最高人民法院依法判决被申诉人赔偿申诉人损失共计132627748元人民币
3、诉讼费用由被申诉人承担
事实与理由
200年1月28日四川A建筑劳务有限公司以下称“申诉人”通过投标方式承包“B小区单身公寓±000以下结构”工程与被申诉人签订《B小区单身公寓地下结构工程
f劳务分包施工确认书》确认申诉人中标并约定于当日进入施工现场约定该确认书作为劳务分包的合同附件
双方约定迟延履行的违约金为5000元日同时还要承担因工期延误产生的相关费用和责任。
200年2月5日被申诉人通知申诉人进入现场施工见《北京市宣武区劳动与社会保障局告知书》京宣劳社劳监告字第015号第一段、20XX年3月11日申诉人的催告函、20XX年10月25日双方签字确认的《临工统计》。
开始施工后被申诉人迟延交付施工计划和施工图纸申诉人多次要求无果于20XX年3月11日书面催告被申诉人交付施工图纸等资料
直到20XX年7月4日、7月9日、7月16日和7月18日被申诉人才分别将施工计划书和三套施工图交付申诉人见《文件交接单》由于被申诉人没有提供整体施工方案和详细的施工计划以及准确的施工图纸以及中途变更施工图纸造成申诉人停工、窝工等严重后果
交付图纸之前申诉人为被申诉人提供的零工情况为2月份197个工日、3月份28个工日、四月份93个工日、5月份142个工日、6月份156个工日、7月份56个工日。
见双方于200年10月25日签订的《零工统计》
200年4月28日北京市政府颁布《进一步加强在京建筑业及其他行业外来务工人员非典型肺炎防治工作的紧
f急通知》贯彻落实中央关于外来民工“三就地”原则保障民工正常工作和生活即使发现病情被隔离的民工单位也必须照常发放工人工资
严格禁止相关单位擅自停工或遣散外来民工。
200年5月6日双方补签分包合同约定工期80天自20XX年3月8日至20XX年5月28日
约定3月10日被申诉人交付施工图纸及相关资料
约定迟延履行罚款500010000元日。
20XX年5月31日被申诉人向申诉人发出停工通知要求申诉人暂停施工
20XX年6月5日被申诉人才取得开工许可证
20XX年6月26日被申诉人向申诉人发出开工通知要求申诉人再次开始施工r